******学校产教融合实训基地第三方检测采购项目竞争性谈判公告
******学校产教融合实训基地第三方检测采购项目组织谈判采购活动，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目编号：aqyz–2024-036 ahxd-cg-2024-088
******学校产教融合实训基地第三方检测采购项目
******学校
四、资金来源：财政资金
******学校产教融合实训基地进行有关检测，检测范围包括但不限于：见证取样检测、节能检测、装饰工程检测、附属工程检测、种植土检测、营养土检测、主体结构检测、室内环境检测、管道cctv检测、闭水试验等，具体内容详见公告附件服务需求及质量要求。
六、包划分：一个包
七、采购方式：竞争性谈判
八、最高限价：本项目的最高限价为220000.00元，谈判供应商的报价不得超过此最高限价，否则为无效报价。
九、合同履行期限：自采购人下达检测通知之日起，至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，成交单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。
十、谈判供应商资格条件及要求：
1、谈判供应商具有合法有效的营业执照，且具有独立承担民事责任的能力；
2、谈判供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书；
3、谈判供应商须符合下列①、②、③项条件的其中之一：
①具有有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须包括：见证取样、主体结构、及室内环境检测）；
②具有有效的建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修）；
③具有有效的建设工程质量检测机构综合资质证书。
4、拟派项目负责人须具有工程建设类中级及以上职称。
5、谈判供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
******法院列入失信被执行人的。
******检察院列入行贿犯罪档案的。
（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
******法院失信被执行人名单【中国政府采购网（******）、“信用中国”网站（******）】；
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未划分包的同一谈判项目；
8、本项目不接受联合体参加。
十一、报名时间：2024年9月30日至2024年10月10日，上午8:30—11：30，下午14：00—17:00（节假日不受理报名）。
注:报名时提供以下资料:①法定代表人（或经营者）身份证明书【或法定代表人（或经营者）签署的授权委托书】；②营业执照复印件；③检验检测机构资质认定证书复印件；④建设工程质量检测机构资质证书复印件或建设工程质量检测机构专项资质证书复印件或建设工程质量检测机构综合资质证书复印件；⑤拟派项目负责人的工程建设类中级及以上职称的证书复印件。报名资料封面应注明项目名称、谈判供应商名称、地址、联系人、联系电话并加盖谈判供应商公章。报名资料需采用a4纸幅面，按顺序制作成1个pdf格式文件。谈判供应商将报名材料及竞争性谈判文件工本费发送到采购代理机构工作微信号,报名材料审核通过并缴纳竞争性谈判文件工本费后，采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版；审核未通过的，采购代理机构工作人员以电话或信息回复审核情况,谈判供应商可在竞争性谈判文件获取时间内重新提交材料。采购代理机构工作微信号:******69。
十二、领取竞争性谈判文件:报名成功后采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版，竞争性谈判文件工本费500元/本，售后不退。
十三、谈判响应文件递交时间及地点：
谈判响应文件递交开始时间：2024年10月15日上午9时00分
谈判响应文件递交截止时间：2024年10月15日上午9时30分
******有限公司（安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体b1写字楼1502会议室）
十四、谈判会议时间及地点：
谈判会议时间：2024年10月15日上午9时30分
******有限公司（安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体b1写字楼1502会议室）
十五、采购公告发布媒介：
本次竞争性谈判公告************有限公司网（******/）发布。
十六、联系方式：
1、采购人信息
******学校
地址：安庆市宜秀区大龙山镇集贤北路1588号
联系人：张老师
电话：******
2、采购代理机构
******有限公司
地址：安庆市迎江区新城吾悦广场综合体b1写字楼1523室
联系人：汪工
电话：******
附：服务需求及质量要求
******学校产教融合实训基地第三方检测采购项目组织谈判采购活动，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目编号：aqyz–2024-036 ahxd-cg-2024-088
******学校产教融合实训基地第三方检测采购项目
******学校
四、资金来源：财政资金
******学校产教融合实训基地进行有关检测，检测范围包括但不限于：见证取样检测、节能检测、装饰工程检测、附属工程检测、种植土检测、营养土检测、主体结构检测、室内环境检测、管道cctv检测、闭水试验等，具体内容详见公告附件服务需求及质量要求。
六、包划分：一个包
七、采购方式：竞争性谈判
八、最高限价：本项目的最高限价为220000.00元，谈判供应商的报价不得超过此最高限价，否则为无效报价。
九、合同履行期限：自采购人下达检测通知之日起，至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，成交单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。
十、谈判供应商资格条件及要求：
1、谈判供应商具有合法有效的营业执照，且具有独立承担民事责任的能力；
2、谈判供应商具有有效的检验检测机构资质认定证书；
3、谈判供应商须符合下列①、②、③项条件的其中之一：
①具有有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须包括：见证取样、主体结构、及室内环境检测）；
②具有有效的建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修）；
③具有有效的建设工程质量检测机构综合资质证书。
4、拟派项目负责人须具有工程建设类中级及以上职称。
5、谈判供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
******法院列入失信被执行人的。
******检察院列入行贿犯罪档案的。
（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
******法院失信被执行人名单【中国政府采购网（******）、“信用中国”网站（******）】；
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未划分包的同一谈判项目；
8、本项目不接受联合体参加。
十一、报名时间：2024年9月30日至2024年10月10日，上午8:30—11：30，下午14：00—17:00（节假日不受理报名）。
注:报名时提供以下资料:①法定代表人（或经营者）身份证明书【或法定代表人（或经营者）签署的授权委托书】；②营业执照复印件；③检验检测机构资质认定证书复印件；④建设工程质量检测机构资质证书复印件或建设工程质量检测机构专项资质证书复印件或建设工程质量检测机构综合资质证书复印件；⑤拟派项目负责人的工程建设类中级及以上职称的证书复印件。报名资料封面应注明项目名称、谈判供应商名称、地址、联系人、联系电话并加盖谈判供应商公章。报名资料需采用a4纸幅面，按顺序制作成1个pdf格式文件。谈判供应商将报名材料及竞争性谈判文件工本费发送到采购代理机构工作微信号,报名材料审核通过并缴纳竞争性谈判文件工本费后，采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版；审核未通过的，采购代理机构工作人员以电话或信息回复审核情况,谈判供应商可在竞争性谈判文件获取时间内重新提交材料。采购代理机构工作微信号:******69。
十二、领取竞争性谈判文件:报名成功后采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版，竞争性谈判文件工本费500元/本，售后不退。
十三、谈判响应文件递交时间及地点：
谈判响应文件递交开始时间：2024年10月15日上午9时00分
谈判响应文件递交截止时间：2024年10月15日上午9时30分
******有限公司（安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体b1写字楼1502会议室）
十四、谈判会议时间及地点：
谈判会议时间：2024年10月15日上午9时30分
******有限公司（安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体b1写字楼1502会议室）
十五、采购公告发布媒介：
本次竞争性谈判公告************有限公司网（******/）发布。
十六、联系方式：
1、采购人信息
******学校
地址：安庆市宜秀区大龙山镇集贤北路1588号
联系人：张老师
电话：******
2、采购代理机构
******有限公司
地址：安庆市迎江区新城吾悦广场综合体b1写字楼1523室
联系人：汪工
电话：******
附：服务需求及质量要求
